配电设备供货合同范文（21篇）

供货的成功与否往往取决于企业的运营能力和供应链管理水平。小编为大家整理了一些供货中的注意事项和技巧，希望能对大家的供货工作有所帮助。

设备供货合同

甲方：（以下简称甲方）。

乙方：（以下简称乙方）。

经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方生产制作厨房设备及供应厨房用品一批（详见报价单）。为使双方共同努力，互相配合完成此任务，特订立如下条约，以便共同遵守。

一、合同内容：厨房设备及用品添置。

二、工程总金额：（大写）。

三、施工安装地点：甲方所在地。

四、施工时间：从乙方收到甲方预付款之日起至年______月______日内完成并会同甲方共同验收。

五、付款方式：甲、乙双方合同一经签订，甲方应向乙方支付合同总金额的30%订金，即人民币：______，乙方收到甲方预付款后立即开始制作或准备甲方所需物品。制作完毕后，由乙方负责将甲方所需物品运至甲方现场并负责安装施工。货到现场，甲方再付乙方合同总金额的50%货款，即人民币______。施工完毕经甲方验收合格后甲方应向乙方再支付合同总金额的20%货款，即人民币。

六、权利与义务：甲方应向乙方提供现场施工的水、电施工配置，已满足乙方安装施工的需要。乙方应按甲方要求进行安全操作，并保质保量完成合同要求。若安装施工完毕，甲方未按合同要求付清货款，乙方有权对甲方未付款部分产品自行处理。

七、售后服务：乙方向甲方所提供或制作的产品“三包期”为一年。保修期后产品继续实行售后服务，根据具体情况适当收取一定的材料及人工费用。

八、未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。若协商不成，任何一方可向本方所在地法院诉请解决。

九、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，经甲乙双方签字盖章后起效。

备注：根据甲方所要求的质量所需要的材料来制作。

甲方单位：

乙方单位：

日期：_____年_____月_____日

设备供货合同

甲方：

乙方：

1、交货及安装：

合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。

2、到货检验：

产品到货后，甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符，乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付10日后，甲方仍未对产品内在质量提出异议，视为货物验收合格。

3、付款：

合同签订后，甲方应支付给乙方合同总额的30%共计rmb97,602.00作为预付款，在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内，一次性付清70%共计rmb227,738.00的余款。

4.包装及质量保证：

乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备，包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。

设备供货合同

需方（甲方）：

供方（乙方）：

甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________（具体参照本合同附件）。

1）合同总价为________元。

2）该合同总价不含运输、包装费用。

1）合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%（即______元）以电汇方式支付给乙方作为定金。

2）本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%（即______元）以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

3）乙方出具与甲方结算货款。

乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。

1）交货地点：_______________，运输方式和运费由甲方承担。

2）甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

1）设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。

2）若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。

1）乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

2）乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。

1）设备自甲方签收后，乙方负责壹年的免费保修（人为及不可抗力因素造成设备损坏除外），免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。

2）在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

地址：_________地址：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________

电话：_________电话：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

开户银行：_________开户银行：_________

帐号：_________帐号：_________

设备供货合同

甲方：电话：

乙方：电话：

甲、乙双方根据《民法典》有关条款及通过友好协商，达成以下条款。

一、安装项目：中央空调设备。

1、安装地点：

2、房屋结构：

3、安装内容及价格(祥见施工图纸及双方确认的报价明细表)。

二、安装时间及保修期：

1、安装时间：室内装潢同步协调进行，不得因时间不当而影响甲方装潢工程的改动或进度。

2、保修期：从安装调试合格后免费保修五年，终身维护。

三、中央空调品牌及总价格。

1、安装品牌：《格力b系列》附属设施材质要求见《中央空调设备安装报价单》。

2、安装价格：

3、此价格为保证空调正常运行最终价格。

四、付款方式：

五、安装要求：

1、具体安装地点：通风口位置，布线等按照双方确认的施工图纸进行，甲方如临时需变更的，由双方另行商定。

2、乙方安装的空调品牌，使用的材料必须与报价单的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符，并符合国家各种安全规定和行业规范。

六、安装验收：

1、以双方确认的安装施工图纸为依据，如有变动，需双方协商。

2、使用品牌、材质、型号等与报价单明细相符，使用效果达到说明书各项指标。

七、违约责任：

1、乙方安装时间必须与甲方装潢工程进展相协调，影响甲方装潢工程进度等，承担甲方相应的延误损失。

2、甲方逾期付款，每日按工程总价的千分之二支付给乙方。

3、如乙方在安装中使用假冒或伪劣品牌、材质，甲方有权责令乙方拆除更换直到符合为止，并承担相应的损失。

4、试用期内如发生质量问题，由此给甲方装潢造成的损失由乙方承担。

八、本合同未尽事宜协商解决，本合同一式三份，双方各一执份，厂家执有一份，双方签字生效。

九、如果双方因质量或制冷、制热效果有异议、纠纷，通过权威部门鉴定标准解决。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

电话：电话：

传真：传真：

日期：日期：

设备供货合同

配电箱供货合同

需方：(以下简称甲方)。

供方：(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》以及有关法律、法。

第一条：供货产品名称、品牌、规格型号、技术要求以及单价、数量、金额等。

1、详细供货清单详见附件一;。

2、附件一中所列的产品数量为暂定数量，具体供货数量以满足施工图纸和使用的要求。

3、第二条：材料包装、交货期限、地点及方式。

1、材料包装及装运要求：汽车运输，包装费已包括在材料单价内。由于包装不善引起。

2、交货期限：合同约定的总供货期限，以甲方项目部通知(书面或电话通知)为准;。

3、详细的各种材料到货时间以甲方项目部的进货计划单为准，乙方应严格按照要求分。

4、交货地点：乙方安排运输材料至祥云县佳和广场项目现场内甲方指定地点，并负责。

5、交货方式：材料卸货，乙方应按照甲方要求分类码放整齐，卸货完成后双方进行办。

第三条：双方联系人和联系方式。

1、甲方采购员：，联系电话：

2、乙方代表：，联系电话：

第四条：材料的质量标准和要求。

1、所有材料必须按设计图纸、国家相应标准生产、验收的具有原产地证明的未经使用。

2、质量要求：

1)、按甲方要求图纸制作，所有元器件严格按图纸要求品牌及规格选装。

2)、所有箱体为室外落地风雨箱、双层门锁、底加双片隔离护板、颜色国际灰。

3)、产品质量达到国家相关质量标准，质保两年。

4)、随货附送相关检测报告、合格证、营业执照副本复印件等，并加盖公司红章。

5)、为防止工程量变更等因素造成工程量的变化，乙方送货前必须得到甲方项目工程师确认许可方可送货，甲方有权对合同量在一定范围内做出调整。

第五条：货物的检验(后续责任的考虑)。

1、货物卸至工地现场甲方指定地点后，由甲方负责清点验收。乙方应按甲方安排的时间派人到现场会同监理、甲方及业主对货物的质量、规格、材质、数量等进行验收，并做好书面记录。如因包装、运输不当造成的货物质量下降或破损、缺件等，由乙方承担补充或更换的责任。如对甲方工期造成影响，乙方应承担相应的责任。

2、如乙方代表无故不能按时到达现场，甲方有权会同监理工程师与业主代表共同验货，对验货情况做好书面记录，乙方应认可此记录，并承担与上述条款相应的责任。

3、合同约定甲方现场验收人员为：质量由甲方项目部专业工程师负责验收，数量由甲方项目部采购员和库管共同确认。

4、乙方交货时甲乙双方对货物质量进行验收，此验收通过并不能免除乙方货物在后期出现的质量缺陷，乙方应对此承担相应责任。

第六条：供货的质量保证。

1、乙方应保证所提供的货物是与设计要求或合同中承诺的质量相同的产品，并应严格按照产品检验的国家/地方/行业等相关标准进行检验，所产生的费用由乙方承担。确保产品的质量。

2、产品应为未经使用过的新产品，乙方同时应提供质量合格证、产品检验证书及当地政府要求的其它检验证明。

3、乙方供应的产品经现场共同检验，必须符合业主材料封样及甲方封样的材料样品标准。如质量不符合要求，乙方应负责更换或在业主及监理工程师可接受的不影响产品的主要性能的情况下进行修复并赔偿甲方的相应损失。

第七条：合同价款、付款条件及结算依据。

1、本合同暂估价款总计大写：人民币元整。

2、合同形式：按附件一供货清单材料综合单价为材料运到甲方项目部工地现场并负责卸货的固定综合单价，价格中所包含的内容包括：货物供应、包装、甲方接收前货物的保险费及运至工地的运输费、现场卸车费、安装指导、及提供完税发票、风险费、措施费等各项费用，综合单价为结算依据，无论任何原因结算时不作调整。

3、付款方式：

无预付款，供货完毕后付至70%，安装完成后30日内提交结算申请，结算完毕后支付至结算总价的95%，余款5%为质保金在两年质保期内无问题一次性付清。

4、最终到货情况由现场项目部负责统一确认，数量由项目采购员以及库管签认，质量由现场工程师负责组织控制验收并签认;并报项目预算主管、项目经理及区域总监确认后备案方可作为结算依据。

5、材料供货完毕，以合同内约定的材料综合单价(详见附件一)进行结算，实际供货时合同内未约定的材料品种按即时市场价格经甲乙双方协商确定价格计入结算。

第八条：合同文件的组成。

1、本合同协议条款。

2、附件一：甲乙双方约定的固定综合单价明细清单。

第九条：合同的生效与失效。

1、合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、质量保证期满，甲方付清全部价款后失效。

第十条：合同的解除及变更。

1、合同生效后除不可抗力因素外，不得无故解除合同;如因设计变更原因确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知7天内给予答复，逾期未答复则视为同意。

1、乙方不能按合同以及甲方项目部下发的进货计划单(或电话通知)规定的时间地点交货和提供服务时，每延期一天乙方向甲方支付合同总金额的1%计取延期违约金。

2、如果乙方的供货进度不能满足甲方的要求，在甲方书面催促48小时内仍未能解决时，甲方有权单方面解除合同，甲方将按照乙方已供质量合格产品价款的80%与乙方进行清算，同时乙方将承担为此对甲方造成的经济损失。

3、如果乙方供货的质量不能满足合同要求，进场后不能通过甲方验收的，乙方无条件进行更换。如果乙方再次提供产品还是不能满足质量要求，甲方将有权终止合同，甲方将重新委托第三方进行供货，由此产生的供货价格上的增加由乙方承担，同时甲方将按照乙方已供质量合格产品价款的80%与乙方进行清算，同时乙方将承担为此对甲方造成的经济损失。

4、本合同如系双方违约，应根据违约方的过错程度，承担相应的责任。

5、本合同如因一方的行为而归于无效，造成无效的一方应承担违约责任，赔偿对方的实际损失。

6、本合同如任何一方违约，守约方有权在要求违约方承担赔偿责任后，仍有权要求违约方履行本合同。

第十二条：免责条款。

若遇不可抗力影响合同执行，甲乙双方均不承担违约责任，合同顺延或者终止执行。

第十三条：索赔。

在质量保证期内如发生由于制造工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方在接到甲方索赔通知的7天内给予答复并解决质量问题。如乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应承担由此而引起的甲方的实际损失。如乙方逾期不予答复，则视为上述索赔已经接受。

第十四条：争议的解决。

双方因合同条款的解释或执行意见不同而发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成，双方同意提交到工程所在地人民法院裁定。

第十五条：其它。

1、本合同一经签定即受法律保护，任何一方不得擅自修改、变更、终止，否则即为违约。双方修改、变更、终止本合同，应协商一致并以书面形式进行。本合同未尽事宜，由甲乙双方另行议定，并签定补充协议。

2、本合同的附件均为本合同不可分割的组成部分。

3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

4、本合同及其附件和补充协议中的条款，如与现行的和即将执行的中华人民共和国有关法律、法规和政策相抵触应为无效，但无效部分不影响本合同的整体部分，本合同的整体部分仍然有效。

5、本合同涉及的内容，双方应注意保密，任何一方有意或无意泄露于第三方而造成对方损失的，均需承当相应责任。

6、乙方不得以任何原因或任何形式将本合同转包或分包，发生上述情况，甲方有权中止合同，乙方赔偿甲方的直接和间接损失。

7、本合同一式4份，甲方执2份、乙方执2份，均具有同等法律效力。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定人代表：法定人代表：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

签约地点：签约时间：

设备供货合同

需方：___（甲方）。

签订地点：___。

供方：___（乙方）。

签订日期：___

供需双方根据《中华人民共和国经济合同法》和有关规定，在平等互利和双方自愿的原则下，经协商一致签订本合同，合同条款如下：

第一条、标的、数量、价款及交（提）供时间。

标的名称___型号___数量___单位___单价___金___额___备注。

详见附表。

合计人民币金额（大写）___万元整。

交货时间：___年___月___日。

交货地点：招商局漳州开发区厦大商业街工地现场。

第二条、质量标准：

本合同产品应符合和达到技术文本中各项性能指标的技术参数，同时也应遵守供方此次投标文件的各项承诺，当二者不一致时，以技术文本或按较高质量标准为准。

第三条、乙方对质量负责的条件及期限：

质量符合行业标准并对质量实行“三包”；自安装竣工交付之日起免费维保壹年。

第四条、包装：

第五条、运输方式及到达站（港）和费用承担：

汽运至安装现场，乙方承担一切费用。

第六条、检验标准：

根据行业标准及技术文件要求执行，并保证通过供电部门的验收；

第七条、设备的安装与调试：

乙方配合供电部门对设备的'安装进行技术交底并参与调试直至验收合格交付使用。

第八条、结算方法：

以银行承兑汇票结算，付款方式如下：

1、合同签订后三日内预付合同总金额的___%；

2、提货时支付合同总金额的___%；

3、货到现场并清点验收符合附表内容后支付合同总金额的___%；

4、安装验收合格后付清余款。

第九条、违约责任：

1、交货期每拖延一天，罚款合同总额的___%；

2、交货期拖延一周后，每拖延一天，罚款合同总额的___%。

3、供方保证所供应的设备及设备安装后能及时获得供电部门的合格验收，若因设备质量问题而影响工程合格验收，导致需方产生负面影响和经济损失，需方有追索供方赔偿的权利。

第十条、合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

第十一条本合同一式四份，经双方签章后生效，并保证按议定条款执行。特殊情况变更应双方协商同意，但属单方违约，应由责任方承担造成的损失。

第十三条、其他约定事项：

货到现场时，供货方得向甲方递交___%合同总额的增值税发票。

甲方签章：___乙方签章：___。

设备供货合同

买方(以下简称甲方)：

卖方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家相关法规规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就空调设备供货有关事宜达成如下条款，双方共同遵守：

一、工程概况。

1.1.工程名称：

1.2.建设地点：

1.3.工程建设规模：

二、工程承包方式：

本工程采用包供货、包技术指导、包调试、保培训、维修，包验收方式。

三、承包范围：

3.1.完成空调设备供货(详见附件供货清单);。

3.2.完成空调施工技术指导、调试、验收、培训、维修(详见附件工程量清单)。

四、交货日期

4.1.自合同签订之日起，个日历天内，完成全部空调设备供货;。

五、执行标准、技术要求、质量保证。

5.1.制冷和空调设备噪声的测定jb/t4330—1999。

5.2.房间空气调节器安装规范gb17790—1999。

5.3.组合式空气处理机组噪声限值gb/t13326—1991。

5.4.采暖通风与空气调节设备涂装技术条件jb/t9062—1999。

5.5.房间空气调节器gb/t7725—1996。

5.6.单元式空气调节机gb/t17758—1999。

5.7.整体式机电一体化空调机组jb/t8544—1997。

5.8.gb120xx.3-20xx房间空气调节器能效限定值及能效等级。

5.10.制冷剂编号方法和安全性分类gb/t7778—20xx。

5.11.其它现行国家、行业、地方有关标准;。

5.12.若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

5.13.乙方保证货物是全新，未使用过的，是用先进工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

六、合同价款。

6.1.合同总价为人民币元，大写：;。

6.2.本合同价格为综合包干单价，不因国家相关政策及市场价格等因素变化而调整;。

6.3.本合同价格包括完成空调工程供货的以下费用：

6.3.1.空调设备及材料费;。

6.3.2.乙方的利润、风险、税金;。

6.3.3.保险费;。

6.3.4.运输费、运输过程中的损耗费、上下车费;。

6.3.5.技术指导费、系统调试费、培训费、质保期维修费;。

6.3.6.政府相关部门检验、检测、验收所需的各项费用;。

6.3.7.其它不可预见费。

七、合同文件组成。

7.2.施工图纸;。

7.4.技术资料(中文)、说明书(中文)、培训手册(中文);。

7.5.经甲乙双方书面确认的其它附件;。

7.6.本合同所有附件为合同不可分割的部分，与合同正文具有同等法律效力。

八、甲方的责任和义务。

8.1.甲方现场代表：职务：现场代表，联系方式：。如甲方代表易人，应提前7天通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

8.2.甲方对工程实施全面管理及协调工作，对现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作承担全面管理责任。

8.3.负责审核、现场验收乙方进场所有材料、设备，组织设备进场报验、备案工作。甲方负责组织对乙方施工工程进行验收.

8.4.甲方及时提供施工场地。

8.5.甲方按合同约定向乙方及时支付合同价款。

8.6.甲方按合同条款约定的期限及时组织工程的完工验收。

8.7.甲方提供施工用临水临电接驳点。

九、乙方的责任和义务。

9.1.乙方现场代表：职务：现场代表联系方式：如乙方代表易人，应提前7天通知甲方并征得甲方的书面同意，其后任必须具有与前任同等的相关专业资格并全面继续承担前任应负的责任。

9.2.乙方负责按照空调设备国家、行业标准及验收规范供货。

9.3.乙方负责培训甲方和物业的有关工作人员，由于乙方未培训造成甲方或物业工作人员施工错误所导致的经济损失由乙方承担。

9.4.在空调设备供货、安装、调试、运行期间、质量保证期内，在收到甲方提出空调设备材料存在质量缺陷的通知后，乙方应通过维修和(或)更换有缺陷部分空调设备材料的方式，确保空调设备材料的正常使用。

十、货款支付。

10.3.余%作为保修金，待保修期满年后天内支付，保修金不计利息;。

10.7.甲方审定的因设计变更、洽商、合同外委托等造成的设备材料增减费用不随进度款支付，待竣工结算时一次支付。

十一、交货及验收。

11.1.乙方应在合同规定的交货期前天以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重量和备妥交货日期通知甲方。

11.2.在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的出厂检验报告及合格证。乙方检验的结果和细节应在证书中加以说明。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不视为最终检验。

11.3.货物运抵现场后，乙方需按照中华人民共和国建筑法规定，对进场货物的质量、规格、数量向甲方申报办理进行初验收，并提交相关设备材料检验证书。在验收过程中，如发现货物规格、数量、外观或任一项都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据甲方检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出更换或索赔。经初验收合格后，甲、乙方、监理单位共同签署进场设备材料验收单。该项验收单不做为最终验收的依据和申请支付全部货款的依据。

11.4.乙方供应的主要材料设备、成品、半成品应有原出厂证明和质量证书，应在使用前进行试验检验，试验检验费由乙方负担，若一方对试验检验结果有异议，应进行复试，若复检复试合格，复检复试费用由提出异议一方负担;若复检复试不合格，复检复试费用由另一方负担，甲方对不合格设备材料依据有效的实验检测报告有权拒收及清退，造成的一切损失由乙方承担。

十二、包装、装卸、仓储保管。

12.1.乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适应于海运、空运、陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防雨、防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏、损失造成的后果均由乙方承担。

12.2.每件包装箱内应附一份详细装箱单、检验报告、质量合格证。

12.3.空调设备材料到场的装卸，由乙方负责，装卸过程中因操作不当，造成材料设备外观破损、内部损坏，乙方应列明损坏清单及补货清单(注明补货到场时间)，提交甲方确认。如补货时间造成工程施工进度延误，按供货违约处理。12.4.乙方负责对空调设备材料的管理。在仓储过程中发生偷盗、失窃、损坏等事件由乙方承担赔偿责任。

十三、保险。

由乙方办理货物运抵甲方现场的保险，保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括合同项下乙方承诺装运的货物，保险受益人为甲方。

十四、延期交货。

14.1.乙方应按照合同中约定的时间交货和提供服务。

14.2.在履行合同过程中，如乙方因不可抗力事件，导致不能按时交货和提供服务，应及时以书面形式将不能按时交货的原因、延误时间通知甲方，甲方在收到乙方通知后，可酌情延长交货时间。

十五、索赔。

15.1.甲方有权根据现场监理检验结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

15.2.在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

18.2.3.用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

18.2.4.乙方根据合同负责安装或安装技术指导、督导，如因安装或技术指导、督导不正确而造成设备损坏或设备性能不合要求而遭受的损失，由乙方负责赔偿。

18.2.5.在甲方发出索赔通知后7天内，乙方未作答复，上述索赔视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知7天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第18.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从货物付款中或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿支付。

十六、违约责任。

15.1.由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任，如属不可抗力因素，双方协商解决。

15.2.甲方应按照合同规定向乙方及时支付货款，未按合同规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额1‰作为延期违约金付给乙方。

15.3.由于乙方原因，未按合同要求，派出技术人员提供安装、调试、运行、培训技术指导，造成工期滞后、延误，每延误一日，乙方向甲方交纳合同总价1‰的违约金。

15.4.如由于乙方产品质量问题造成其他专业承包商和最终客户向甲方进行索赔时，乙方必须赔偿承包商和最终客户的损失，乙方不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时，甲方可代为赔偿，并可向乙方追索该笔赔偿金并要求乙方承担相当于合同总金额20%的违约金。

十七、保修期。

17.1.保修期：从工程竣工验收之日开始起计24个月;。

17.4.乙方确保在保修期间接报24小时内到达现场开始保修工作，在保证质量的前提条件下，在8小时内保修工作完毕，对因特殊原因(如气候、材料等因素)无法按合同约定时间内完成的，应采取应急措施，并在具备条件后立即组织保修工作。乙方同意以上承诺每落空一次，在继续履行维保义务的同时扣减本工程保修金的3%，必要时，甲方可另请第三方负责保修工作，费用由乙方承担，并且甲方在付给第三方费用的基础上加收20%的管理费，支付给第三方的费用经甲方签字后即生效。

十八、不可抗力。

18.1.不可抗力应以国家和本市有关部门正式发布为准，不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。

18.2.当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同的责任时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。

18.3.不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后14天内出具事故发生地区的有关机构证明并取得另一方认可。上述情况发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。

18.4.甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

18.5.本条款所定义的不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况;对于市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

十九、适用法律甲、乙双方同意按所在国中国法律来管辖、解释和执行由本合同引起或以任何方式与之有关甲、乙双方的所有权利、责任和义务。

二十、争议的解决。

任何因履行合同或与之有关而引起的争议，应通过双方友好协商解决，如通过协商不能解决时，则按下列第20.2条方式解决：

20.1.提交仲裁委员会仲裁，在仲裁期间，除正式进行仲裁的部分外，合同其它部分应继续执行。

20.2.依法向合同履约地法院起诉。

二十一、合同生效与终止。

21.1.本合同自签订之日起生效;。

21.2.本合同在执行期间，如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。

二十二、合同份数。

本合同一式八份，甲方六份，乙方二份，具有同等效力。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________。

法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

设备供货合同

甲方：电话：

乙方：电话：

甲、乙双方根据《合同法》有关条款及通过友好协商，达成以下条款。

一、安装项目：中央空调设备。

1、安装地点：

2、房屋结构：

3、安装内容及价格(祥见施工图纸及双方确认的报价明细表)。

二、安装时间及保修期：

1、安装时间：室内装潢同步协调进行，不得因时间不当而影响甲方装潢工程的改动或进度。

2、保修期：从安装调试合格后免费保修五年，终身维护。

三、中央空调品牌及总价格。

1、安装品牌：《格力b系列》附属设施材质要求见《中央空调设备安装报价单》。

2、安装价格：

3、此价格为保证空调正常运行最终价格。

四、付款方式：

五、安装要求：

1、具体安装地点：通风口位置，布线等按照双方确认的施工图纸进行，甲方如临时需变更的，由双方另行商定。

2、乙方安装的空调品牌，使用的材料必须与报价单的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符，并符合国家各种安全规定和行业规范。

六、安装验收：

1、以双方确认的安装施工图纸为依据，如有变动，需双方协商。

2、使用品牌、材质、型号等与报价单明细相符，使用效果达到说明书各项指标。

七、违约责任：

1、乙方安装时间必须与甲方装潢工程进展相协调，影响甲方装潢工程进度等，承担甲方相应的延误损失。

2、甲方逾期付款，每日按工程总价的千分之二支付给乙方。

3、如乙方在安装中使用假冒或伪劣品牌、材质，甲方有权责令乙方拆除更换直到符合为止，并承担相应的损失。

4、试用期内如发生质量问题，由此给甲方装潢造成的损失由乙方承担。

八、本合同未尽事宜协商解决，本合同一式三份，双方各一执份，厂家执有一份，双方签字生效。

九、如果双方因质量或制冷、制热效果有异议、纠纷，通过权威部门鉴定标准解决。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

电话：电话：

传真：传真：

配电房设备供货及安装项目合作合同

乙方：身份证号码。

双方本着互利互惠、共同发展的原则，利用扬州新扬开关设备有限公司商务平台。经充分协商，一致决定合作经营配电房设备供货及安装项目，特订立本协议。

一、合作经营人的规范。

甲乙双方应尊重国家的有关法律、法规合法经营。维护扬州新扬开关设备有限公司对外形象及利益。甲乙双方都应相互诚信，和公司及客户签署的各项协议及各项开支，双方都不可隐瞒。

二、合作经营项目：

三、甲乙双方经商定，甲乙双方的权利和义务：

1、甲方：

甲方负责本项目货物的制造、设备安装期间所需资金的注入。

甲方应积极配合乙方有关本工程的各项工作。

乙方必需按计划要求保质保量按照。

合同。

及甲方的供货要求。

2、乙方：

乙方应积极配合甲方有关本工程的各项工作。

乙方应根据工程要求进驻工地组建本工程项目部，及时完成项目部的各项工作。

四、利润分配：

1：甲方按照新扬公司的报价元，按5%的业务费用付给乙方。超出本合同范围的款项，除去安装费、供电局的开支、后公司增加的管理费1.3，经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派，经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。

五、承包期间，甲方必须遵守法律、行政法规的规定，依法经营，按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。

六、本协议生效三天内，承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方，双方确认。

七、本协议未尽事宜由双方协商解决。

八、本协议经双方签字盖章后即生效。

九、本协议如发生纠纷，由甲方所在地法院受理管辖。

十、本协议一式二份，甲方双方各执二份。

甲方： 乙方：

法定代表人：法定代表人：

设备供货合同

1、交货及安装：合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。

2、到货检验：产品到货后，甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单；如甲方发现产品质量与本合同要求不符，乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付____日后，甲方仍未对产品内在质量提出异议，视为货物验收合格。

3、付款：合同签订后，甲方应支付给乙方合同总额的_______%共计______________作为预付款，在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后_______个日内，一次性付清____%共计______________的余款。

4、包装及质量保证：乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备，包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。

5、保修期：项目合同中提供的材料乙方严格按照厂家的质量承诺执行，产品保修期为________年。乙方自项目完工之日起提供为期________年的现场维护。乙方应在甲方提交保修要求后3个工作日内提供完好的更换设备，乙方保证所提供的更换设备应为原厂设备。乙方服务响应时间为：6小时。

6、违约行为和罚金：

b）乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%，上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项，从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的_______%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。

c）产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求，或保修期的服务不符合本合同要求，乙方应支付合同金额的_______%作为罚金，同时应在5个工作日内更正其违约行为；否则，甲方有权要求卖方赔偿损失。

7、适用和争议解决：本合同适用《民法典》；与本合同有关的争议和纠纷，双方应友好协商解决；如不能通过协商解决，任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会，按该仲裁委员会的规则进行仲裁，该仲裁是终局的，对双方都有约束力。

8、其他：缩短订货期，甲方可以用传真方式订货，传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方，即时双方网络布线合同成立。为保证合同的严肃和完善，甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方，乙方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方，此传真件具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

________年____月____日________年____月____日。

设备供货合同

乙方：_______。

依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。

一、工程概况:。

工程名称：_______。

工程地点：_______。

工程范围：_______。

工程内容：监控系统布线、设备安装及调试。

二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表)。

合同金额：

工程在本监控系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。

三、产品质量及安装调试要求：

1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。

3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

4、由甲方提供安装场地及电源。

四、技术标准及质量保证。

(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

(3)乙方保证项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)。

五、工程项目建设期限：

合同签定后_______日内进场施工，整个施工工期_______天。_____年___月___日开工，_____年_____月____日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。

六、售后服务：

1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常使用。

3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护合同的设施、设备。

七、竣工验收及付款方式：

项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相关资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后，并签注验收结论。自合同签定起5日内支付合同总金额的50%(￥_______)，工程进行到安装监控器时付总金额20%(￥_______)(此部分资金不计算利息)，验收合格后付清余款，逾期不付按0.1%支付滞纳金。

八、约定事项。

(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。

(3)附件1作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

九、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

十、合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

十三、合同一式两份，由甲方执一份。

十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

十五、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

甲方：_______乙方：_______。

法定代表人：_______法定代表人：_______。

电话：_______电话：_______。

日期：_______

设备供货合同

乙方(供货单位)：_______。

一、本合同根据xx市xx区人民政府采购中心"办公设备协议供货资格"(招标编号为ss-zy[20xx]0601a)项目的招标文件，与乙方签订的《xx市xx区政府采购办公设备协议供货资格合同》,乙方中标的投标文件及售后服务承诺,由乙方与甲方签订,经双方协商同意下列条款：

备注：合同价格为xx区规定地点完税交货价。

二、物品质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家质量标准以及该产品的出厂标准。

2、乙方提供的物品必须是全新，表面无划伤的原厂正品。

3、因物品的质量问题发生争议，由佛山市三水区技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担;物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。保养期内如物品非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。

三、交货及验收：

1、交货时间：签订合同后于3天内，由乙方免费将货物送至用户并安装调试。

2、进口产品必须具备省级以上商检局的检验证明。

3、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

4、乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

5、验收时间：安装调试完毕后天内，甲方必须进行验收。

四、付款：

甲方验收货物合格后十五天内一次性用方式全部付齐货款。发票则由乙方开给甲方。

五、违约责任：

1、乙方未能交付物品或交付的物品不符合合同规定的，则向甲方支付物品总金额百分之五的违约金。

2、甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付物品总金额百分之五的违约金。

3、乙方逾期交付物品，则每日按合同总金额千分之五向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

4、甲方逾期付款，则每日按合同总金额千分之五向乙方偿付违约金。

六、本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉(仲裁或起诉任选一种)。

七、本合同一式四份，甲乙双方各一份、财政局一份、采购中心一份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

设备供货合同

需方(甲方)：

供方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商，签订本合同，以其共同信守具体条款如下：

第一条工程概况。

1.工程名称：_____________________________。

2.工程地点：______________________________。

3.4.质量标准：按甲方要求进行生产。

5.交付时间：合同签订后日内交付。

第二条施工及验收标准。

1.设备及材料按报价单验收。

2.按国家标准及甲方设计要求验收。

3.电器元件采用德力西电器股份有限公司产品。

4.箱内导线采用国标电线，按图纸要求布线，产品外观保证美观。

5.供方负责供电部门对设备的验收。

第三条工程总价款。

工程总价款为：_________元_______________________________如需增补按实际发生结算。

第四条付款方式。

货到现场付总货款的30%元，所需供货全部到场，另付______________。

第五条质量保证期。

质量标准期为验收合格之日起第壹年，壹年内产品如出现质量问题由乙方负责维修。材料达到国家要求标准。乙方所提供的产品应满足国家、行业的相关标准、规范;同时满足现场甲方、监理、质检部门的验收标准，达到国标要求，否则，造成退货等损失均由乙方承担。

第六条责任与义务。

1.按甲方图纸设计要求认真组织生产制造。

2.按双方确认的供货期组织生产确保及时供货。

3.确保产品质量，保证材料质量合格。供给甲方有效的货物质量证明文件;乙方提供的上述所有质量证明要满足甲方报验要求，否则甲方有权拒绝支付相应的合同价款。

4.货物全部运至甲方指定的交货地点，甲方在收到货物并检查合格后方可生效。

第七条其他。

1.双方签订的合同基本条款，报价文件及合同附件均属合同范围，与本合同的法律效力。

2.本合同签字盖章后立即生效，合同所有条款执行完后合同终止。本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

设备供货合同

乙方：_______。

1、交货及安装：

合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。

2、到货检验：

产品到货后，甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符，乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付10日后，甲方仍未对产品内在质量提出异议，视为货物验收合格。

3、付款：

合同签订后，甲方应支付给乙方合同总额的30%共计rmb97,602.00作为预付款，在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内，一次性付清70%共计rmb227,738.00的余款。

4.包装及质量保证：

乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备，包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。

5.保修期：

6.违约行为和罚金：

b)乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%，上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项，从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。

c)产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求，或保修期的服务不符合本合同要求，乙方应支付合同金额的0.5%作为罚金，同时应在5个工作日内更正其违约行为;否则，甲方有权要求卖方赔偿损失。

7.适用和争议解决：

本合同适用《中华人民共和国合同法》;与本合同有关的争议和纠纷，双方应友好协商解决;如不能通过协商解决，任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会，按该仲裁委员会的规则进行仲裁，该仲裁是终局的，对双方都有约束力。

8.其他：

缩短订货期，甲方可以用传真方式订货，传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方，即时双方网络布线合同成立。为保证合同的`严肃和完善，甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方，乙方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方，此传真件具有同等法律效力。

甲方：_______乙方：_______。

日期：_______

设备供货合同

协议编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据浙江省政府采购管理办公室浙政采办字[20xx]11号《关于做好20xx年第4季度、20xx年第1季度计算机、打印机政府采购协议供货有关事宜的通知》(以下简称《通知》)和的《中标供应商授权函》关于确定为本次计算机协议供货商之一的情况，经甲、乙双方协商，就协议供货有效期内乙方向甲方提供中标产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款。

第一条中标货物。

中标货物的型号、规格、价格、优惠率及调整要求等均与《通知》中的规定保持一致。

第二条甲方和乙方。

舟山市本级国家机关、事业单位和社会团体(以下简称采购单位)与甲方享有同等权力，本协议下述各处所指甲方包含舟山市政府采购中心及采购单位。

乙方为中标供应商在本地区确定的协议供货商之一，乙方代表中标供应商履行送货、售后服务、维修及资金结算并承担责任。

第三条供货期限及供货对象。

供货期限：自本供货协议生效之日起至20xx年5月31日止。

供货对象：舟山市本级行政事业和社会团体。

第四条供货方式及限额标准。

采购单位在定点、协议的品牌和供货商范围内，直接与供货商联系，选择产品的具体规格、型号，并由供货商出具“定点(协议)产品供货意向单”(详见附表)，然后编制政府采购计划直接报市采购办审核。供货商凭已审核的《政府采购计划表》与采购单位签订供货合同，并在合同约定的时间内供货。供货时间一般在7个工作日内，供货数量较大时可由双方协商确定。

若单一合同采购金额大于人民币30万元(含)或数量超过30台(含)时，采购单位应按有关规定报政府采购管理部门另行确定采购方式。(单一合同指一个采购单位单次成批量向一家中标厂商订购同一包货物所形成的合同)。

第五条履约保证金。

乙方在与甲方签署本协议前须交入5000元人民币/品牌的履约保证金。甲方在协议履行完毕后5个工作日内无息退还履约保证金。

第六条货款的支付。

在乙方完成合同项目供货并验收合格后，采购单位根据合同约定的付款要求，将已落实的采购资金，直接将货款支付给乙方。

对纳入会计集中核算的采购单位凭政府采购计划、政府采购合同、发票原件、验收单应及时到市级会计核算中心办理支付结报手续，将货款支付供货商。

采购单位未按规定支付货款的，乙方有权按双方合同的约定获得违约赔偿。

第七条其他约定。

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的协议义务。

2.乙方对到其处购货的采购单位建立档案，记录各采购单位的计算机采购情况，并负责每个月按照甲方提供的报表格式报送报表。

3.甲方将不定期地对协议供应情况进行检查。

4.其余条款及未尽事宜按《浙江省计算机、打印机政府采购协议供。

货协议书》和《通知》执行。

5.若乙方被有效投诉二次(含二次)以上的，将被取消该品牌的协议。

供货资格。

第八条协议生效及修改。

1.下列文件是本协议的重要组成部分，与本协议具有同等法律效力：

(1)《中标供应商授权函》;。

(2)浙江省计算机、打印机政府采购协议供货承诺书;。

(3)浙江省计算机、打印机政府采购协议供货协议书;。

(5)《通知》。

如上述文件与本协议有不符之处，以本协议为准。

2.本协议经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3.本协议一式三份，甲方、乙方各执一份，舟山市政府采购管理办公室执一份。

4.除了双方签署书面修改协议，并成为本协议不可分割的一部分之外，本协议条件不得有任何变化或修改。

附表：1、定点(协议)产品供货意向单。

2、计算机采购情况统计表。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

法定代表人法定代表人。

或受委托人(签字)或受委托人(签字)。

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

签约时间：

设备抵押合同_设备抵押合同范本。

设备供货合同

甲乙双方本着使用安全、网络流畅的原则，通过友好协商，同意就甲方所拥有的网络设备达成维护服务关系，特订立本合同。

一、甲乙双方关系。

甲方为网络及相关设备使用者，即维护服务使用方。乙方为网络及相关设备的拥有者和维护服务提供方。

二、服务内容。

乙方定期上门维护，内容包括：

1.网络设备使用环境检查;。

2.客户网络需求调查;。

3.网络结构扩展实施;。

4.查杀毒及局域网畅通检查。

乙方除以上基本服务外，提供服务期内工作时间无限次电话咨询服务;。

甲方需在服务期内做到以下几点工作：

1.确保网络设备周围无杂物堆放，保证网络设备空气畅通，散热量好;。

2.未经甲方许可，不私自接入其他网络设备。

3.保证甲方网络设备存放安全。

三、本合同签定所适用之服务内容及方式为______________。

甲方现提供的网络设备如下：______________。

四、服务标准。

1.保证甲方网络设备运行正常。

2.如因为以下人为或不可抗力的自然原因而造成乙方设备的损坏的，甲方负责赔偿：

a.甲方设备使用人不按正常操作程序、自行拆机或委托他人维修而造成的设备损坏。

b.甲方用电系统未有良好接地，因雷击或用电系统原因造成设备损坏。

c.因不可抗力所造成的`损坏。

3.以后甲方如有增加维护新的网络设备，双方可另签维护合同。也可在本合同后附加补充合同，具有本合同同等法律效力。

五、合同终止条款。

甲乙双方若无法在本合同执行期内按合同有关内容进行服务和接受服务，且双方协商不成，甲乙双方均可终止本合同。

六、违约责任。

1.若一方出现违约情况，另一方可终止合同并有权拒绝提供网络服务。

2.如因不可抗力造成合约无法履行，双方均不承担任何责任。

3.在合同有效期内，双方应按本合同执行，如有争议应友好协商解决。

七、其他。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

甲方(盖章)：_________。

负责人(签字)：_______。

_________年____月____日。

乙方(盖章)：_________。

负责人(签字)：_______。

_________年____月____日。

设备供货合同

本合同是关于乙方(卖方)向甲方(买方)提供_______________________的合约。(以下买方均称甲方，卖方称乙方)。

1.设备总价格：人民币_______元;工程安装调试费用：_______元;。

1.甲方预付订金_______元人民币。

2.乙方设备送至甲方指定地点，设备安装、调试合格后甲方付清全部款项_______元人民币，否则本公司将收取设备总价_____‰/天的滞纳金。

1.乙方按约定时间，将货物送至甲方指定地点。

2.货物运抵后，由双方代表共同验收，并签收验货单，乙方不再承担保管风险，移交于甲方保管。

1.有关布线工程，合同另附。

2.安装位置乙方应征求甲方同意。调试过程中，乙方须按甲方要求操作。

4.乙方承诺的日期若未能实现，每逾期一日甲方有权扣除乙方滞纳金5‰元/日。

5.安装完毕，乙方工程人员对甲方的操作人员进行基本的操作培训。

6.乙方工程人员提交安装资料(基本操作说明)。

1.乙方承诺所提供的产品为甲方指定厂家生产，无质量问题，能完成其预设计的功能，其技术性能达到规定的标准。

3.装机、验收完毕后，甲方必须签收"集团电话验收单"。

4.乙方承担设备的免费保修期为壹年，保修期自验收结束之日算起。

1.中文安装说明书;。

2.中文用户使用说明书。

1.由执行合同引起或者与合同有关的争端，均应通过双方友好协商解决。经协商不能解决的争端应按照《经济合同仲裁条例》的规定提交国家有关部门申请仲裁。

2.除裁决书有规定外，仲裁费用由败诉方支付。

3.仲裁期内，除正在仲裁的'部分外双方应继续执行合同的其余部分。

4.本合同应遵循中国法律，所有争端均应按合同条款和其它有关合同的协议解决。

1.免费保修期为壹年。自______年______月______日至______年______月______日止。

2.乙方将定期派员对甲方使用的设备进行检测，保证设备正常运行。

3.当甲方设备发生故障时，乙方将及时派员赴现场检修，乙方免收各种诊断费用、维修费及材料费，前往时间不得超过_____小时。在下列情况下，乙方不再承担设备的免费保修义务：

a.由于打雷、火灾等不可抗拒力造成的故障;。

b.由于人为原因而造成的故障;。

c.在调试完成后如因电话线而引起的故障(包括电话局外线的故障);。

4.甲方更换设备消费品(如电池等)，费用自理。

5.保修期后，甲、乙双方可另行鉴定维护合同，乙方适当收取费用。

本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方：(签章)_____________乙方：(签章)_____________。

附件：(略)。

设备供货合同

甲方：

乙方：

1、交货及安装：

合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。

2、到货检验：

产品到货后，甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符，乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付10日后，甲方仍未对产品内在质量提出异议，视为货物验收合格。

3、付款：

合同签订后，甲方应支付给乙方合同总额的30%共计rmb97,602.00作为预付款，在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内，一次性付清70%共计rmb227,738.00的余款。

4.包装及质量保证：

乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备，包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。

5.保修期：

6.违约行为和罚金：

b)乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%，上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项，从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。

c)产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求，或保修期的服务不符合本合同要求，乙方应支付合同金额的0.5%作为罚金，同时应在5个工作日内更正其违约行为;否则，甲方有权要求卖方赔偿损失。

7.适用和争议解决：

本合同适用《中华人民共和国合同法》;与本合同有关的争议和纠纷，双方应友好协商解决;如不能通过协商解决，任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会，按该仲裁委员会的规则进行仲裁，该仲裁是终局的，对双方都有约束力。

8.其他：

缩短订货期，甲方可以用传真方式订货，传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方，即时双方网络布线合同成立。为保证合同的严肃和完善，甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方，乙方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方，此传真件具有同等法律效力。

设备供货合同

一、本合同根据xx市xx区人民政府采购中心"办公设备协议供货资格"(招标编号为ss-zy[20xx]0601a)项目的招标文件，与乙方签订的《xx市xx区政府采购办公设备协议供货资格合同》,乙方中标的投标文件及售后服务承诺,由乙方与甲方签订,经双方协商同意下列条款：

备注：合同价格为xx区规定地点完税交货价。

二、物品质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家质量标准以及该产品的.出厂标准。

2、乙方提供的物品必须是全新，表面无划伤的原厂正品。

3、因物品的质量问题发生争议，由佛山市三水区技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担;物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。保养期内如物品非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。

三、交货及验收：

1、交货时间：签订合同后于3天内，由乙方免费将货物送至用户并安装调试。

2、进口产品必须具备省级以上商检局的检验证明。

3、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

4、乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

5、验收时间：安装调试完毕后天内，甲方必须进行验收。

四、付款：

甲方验收货物合格后十五天内一次性用方式全部付齐货款。发票则由乙方开给甲方。

五、违约责任：

1、乙方未能交付物品或交付的物品不符合合同规定的，则向甲方支付物品总金额百分之五的违约金。

2、甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付物品总金额百分之五的违约金。

3、乙方逾期交付物品，则每日按合同总金额千分之五向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

4、甲方逾期付款，则每日按合同总金额千分之五向乙方偿付违约金。

六、本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉(仲裁或起诉任选一种)。

七、本合同一式四份，甲乙双方各一份、财政局一份、采购中心一份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

设备供货合同

法定代表人：_____________________。

甲乙双方本着互惠互利，共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就电子设备供货事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条合同标的及价格。

1．甲方向乙方购买由乙方生产的______________，具体供货清单请参考附件（略）。

2．合同总价为____元，人民币(大写)：____。

3．该合同总价为广州交货价，不含运输，包装费用。

第二条付款及结算方式。

1．合同签定当天内，甲方将合同总金额的____％(即____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

2．本合同签定后的第____天，甲方将合同总金额的____％(即____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

3．乙方出具____与甲方结算货款。

第三条设备发货与接收。

1．设备交货期：乙方在收到甲方全款后的____天内于乙方所在地发出本合同所指货物。

2．交货地点：______________，运输方式和运费由甲方承担。

3．甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费，运费等。

4．设备到货后，甲方人员检验并签收设备。"签收单"甲方需以邮政快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回"签收单"，视为签收合格处理。

5．若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。

第四条设备的安装调试与指导。

1．乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

2．乙方工程师现场指导时间在不超出____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。

第五条售后服务。

1．设备自甲方签收后，乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。

2．在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话，传真，邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。

第六条违约责任。

1．乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的____％向甲方支付违约金。

2．若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的____％向乙方支付违约金。

3．因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

第七条保密。

一方对因电子设备供货而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第八条补充与变更。

本合同如有未尽事宜，甲乙双方可协商一致签订书面补充协议，书面补充协议与本协议具有同等法律效力。

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

第九条合同解除。

符合以下情形的，可以解除本合同：

1．双方经协商一致同意的。

2．因不可抗力致使本合同不能履行的或没必要履行的。

3．合同一方违反本合同约定，守约方根据本合同约定提出解除本合同的。

第十条合同的解释。

本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

第十一条不可抗力。

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十二条争议的解决。

1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

（2）依法向____人民法院提起诉讼。

第十三条生效条件。

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

设备抵押合同_设备抵押合同范本。