良好的合同协议能够建立起信任关系,为商业伙伴合作提供保障。- 以下是小编为大家收集的合同协议范文,仅供参考,希望能帮助到大家。
钢结构厂房安装合同范文
在建筑工程中,水电安装是一个非常重要的环节。水电安装质量的好坏直接影响到建筑工程的整体质量。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴!
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。
工程范围与内容:工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程,(室外散水1.5米),施工图改变后工程量另行计算。
(1)由于本工程量较大,工期较长,计划采用按月支付劳务费,即每月实际完成工程量的80%支付劳务费,当工程竣工验收合格,付清所有工程款,我方支付总劳务费的5%剩余价款,即为总劳务费的5%,作为施工质量保证金,质保期为半年,质保期满且无质量问题,甲方无息支付乙方质量保证金。)。
本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。
1、甲方职责:
(2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。
(4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。
2、乙方责任:
(1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程,
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买。
(7)清洁卫生由乙方清理。
1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故。
2、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用,一千元以下(含一千元),乙方承担全部费用,一千元以上,甲方承担超出全部费用。
3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。
1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以______元的罚金,并依法追究其法律责任。
十三、如有工程增加量,甲方应按实际工程量收方。
十四、未尽事宜,甲方和乙方共同协商:
1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。
甲方(签字):乙方(签字):
日期:日期:
总包方:(甲方)。
分包方:(乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方作为的总承包商,将该工程水电安装劳务部分交由乙方承包,与乙方达成一致,订立本合同。
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
2.1本工程安装施工图、图纸会审纪要及施工方案所包含的全部水电安装的劳务施工工程。具体内容如下(但不限于):。
2.1.1、给水:按图施工,各主、干管、立管及各卫生间给水支管全部安装,以及水压试验,所有洞口的留堵,给水支管所需的开槽补槽,给水设备安装,管道接通至室外市政给水接驳点。
2.1.2、排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装,压力排水管安装,排水设备(排污泵等)安装,室外接至散水沟。
2.1.3、强电:以变配电所低压柜出线开关的出线端为界,除变配电室以外的所有桥架、线槽、强电线管、套管预埋、洞口预留,线管所需的开槽补槽,电线电缆敷设,底盒、插座、开关面板、灯具及各型配电箱、防雷、等电位连结的安装。
2.1.4、水、电施图包含的所有弱电系统(电视、电话、安防、智能化、远程抄表、消防电、消防水、电梯工程)等安装工程。都不在本承包范围内。
2.1.5、所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
2.2、设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。
按本工程施工图纸水电安装工程所含的全部工作内容,单价包干,具体如下:
3.1、包工包料:承包范围内的水电安装均由乙方承担。
3.2、包工期、包质量、包安全文明施工、包竣工资料及验收。
4.1、承包单价:综合单价包干。本工程建筑面积约平米。按建筑面积计算元/m。
4.2、若发生计时工,技术工种按130元/工日计算,普工100元/工日计算。
按甲方制定的施工进度和进场时间确定施工工期。从甲方要求的乙方进场时间算起,确定工期.
6.1、乙方承建范围的工程质量应按设计图纸要求,达到国家及成都市施工验收规范和质量检验评定的合格标准。如达不到,则乙方应无条件返工整改直至达到合格要求,若因此给甲方造成损失的,乙方应全部承担,除以之外还应按甲方相关制度进行罚款。
6.2、如果图纸和甲方的要求与中华人民共和国及四川省及成都市施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方,乙方应以质量较高者施工。
7.1、乙方必须遵守国家现行有关安全文明管理规定和标准以及《成都市建设工程施工安全监督管理规定》和《成都市建设工程文明施工管理规定》。
7.2、乙方必须设立安全负责人,配合甲方做好现场及日常安全工作。
7.3、乙方必须做好三级安全教育,使班组人员均有很强的安全意识;并做好安全教育记录及安全技术交底。
7.4、乙方必须加强对工人的管理,严格按照国家和地方有关安全法规、甲方有关安全制度和安全操作规程施工,接受甲方现场安全管理人员的监督和管理。
7.5、由甲方违章指挥或命令工人违章操作造成的伤害,乙方有权拒绝。
7.6、由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责,甲方负责追究肇事者责任。
7.7、凡操作者违反操作规程和工地有关规定或因为乙方安全防护不严所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
7.8、不管何种原因造成乙方相关人员安全事故,乙方均应无条件做好善后事宜。待处理完毕后甲方根据“谁责任谁负责”的原则进行处理。
7.9、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好现场文明施工及生活区内的环境卫生。
7.10、按照甲方文明施工方案要求对现场进行维护。未经批准,任何人不得移动或毁损各种文明施工设施及消防器材。
7.11、乙方作业层及施工现场、材料必须堆放在甲方指定地点且整齐、井然有序。
7.12、乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
7.13、乙方必须严格遵守甲方的现场文明施工管理制度,保证材料堆码整齐,做到工完场清。
7.14、乙方必须按甲方要求统一着装,费用由乙方负责。
8.1、付款:
按甲方签订合同时间付进度款。
8.2、每月付款比例:上月完成工作量的%。
达到水通、电通,所承包的分项工程由甲乙双方现场验收合格,乙方所做的工程竣工备案资料(包括竣工图)由质检站审查合格后,甲方再将工程款一次性付至%。整个工程项目全部竣工并办理竣工结算后内支付到全部工程款的%。余下作为保修金(保修金支付按工程保修协议执行)。
本合同自订立之日起生效,甲乙双方在交付竣工工程、结清工程竣工结算尾款、签订工程保修合同后,本合同即告终止。
本合同正本一式二份,具有同等法律效力,甲乙方各执一份;。
总包方:(盖章)分包方:(盖章)。
委托代理人:委托代理人:
签约日期:年月日签约日期:
总包方:(甲方)。
分包方:(乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方作为的总承包商,将该工程水电安装劳务部分交由乙方承包,与乙方达成一致,订立本合同。
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
2.1本工程安装施工图、图纸会审纪要及施工方案所包含的全部水电安装的劳务施工工程。具体内容如下(但不限于):。
2.1.1、给水:按图施工,各主、干管、立管及各卫生间给水支管全部安装,以及水压试验,所有洞口的留堵,给水支管所需的开槽补槽,给水设备安装,管道接通至室外市政给水接驳点。
2.1.2、排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装,压力排水管安装,排水设备(排污泵等)安装,室外接至散水沟。
2.1.3、强电:以变配电所低压柜出线开关的出线端为界,除变配电室以外的所有桥架、线槽、强电线管、套管预埋、洞口预留,线管所需的开槽补槽,电线电缆敷设,底盒、插座、开关面板、灯具及各型配电箱、防雷、等电位连结的安装。
2.1.4、水、电施图包含的所有弱电系统(电视、电话、安防、智能化、远程抄表、消防电、消防水、电梯工程)等安装工程。都不在本承包范围内。
2.1.5、所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
2.2、设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。
按本工程施工图纸水电安装工程所含的全部工作内容,单价包干,具体如下:
3.1、包工包料:承包范围内的水电安装均由乙方承担。
3.2、包工期、包质量、包安全文明施工、包竣工资料及验收。
4.1、承包单价:综合单价包干。本工程建筑面积约平米。按建筑面积计算元/m。
4.2、若发生计时工,技术工种按130元/工日计算,普工100元/工日计算。
按甲方制定的施工进度和进场时间确定施工工期。从甲方要求的乙方进场时间算起,确定工期.
6.1、乙方承建范围的工程质量应按设计图纸要求,达到国家及成都市施工验收规范和质量检验评定的合格标准。如达不到,则乙方应无条件返工整改直至达到合格要求,若因此给甲方造成损失的,乙方应全部承担,除以之外还应按甲方相关制度进行罚款。
6.2、如果图纸和甲方的要求与中华人民共和国及四川省及成都市施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方,乙方应以质量较高者施工。
7.1、乙方必须遵守国家现行有关安全文明管理规定和标准以及《成都市建设工程施工安全监督管理规定》和《成都市建设工程文明施工管理规定》。
7.2、乙方必须设立安全负责人,配合甲方做好现场及日常安全工作。
7.3、乙方必须做好三级安全教育,使班组人员均有很强的安全意识;并做好安全教育记录及安全技术交底。
7.4、乙方必须加强对工人的管理,严格按照国家和地方有关安全法规、甲方有关安全制度和安全操作规程施工,接受甲方现场安全管理人员的监督和管理。
7.5、由甲方违章指挥或命令工人违章操作造成的伤害,乙方有权拒绝。
7.6、由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责,甲方负责追究肇事者责任。
7.7、凡操作者违反操作规程和工地有关规定或因为乙方安全防护不严所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
7.8、不管何种原因造成乙方相关人员安全事故,乙方均应无条件做好善后事宜。待处理完毕后甲方根据“谁责任谁负责”的原则进行处理。
7.9、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好现场文明施工及生活区内的环境卫生。
7.10、按照甲方文明施工方案要求对现场进行维护。未经批准,任何人不得移动或毁损各种文明施工设施及消防器材。
7.11、乙方作业层及施工现场、材料必须堆放在甲方指定地点且整齐、井然有序。
7.12、乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
7.13、乙方必须严格遵守甲方的现场文明施工管理制度,保证材料堆码整齐,做到工完场清。
7.14、乙方必须按甲方要求统一着装,费用由乙方负责。
8.1、付款:
按甲方签订合同时间付进度款。
8.2、每月付款比例:上月完成工作量的%。
达到水通、电通,所承包的分项工程由甲乙双方现场验收合格,乙方所做的工程竣工备案资料(包括竣工图)由质检站审查合格后,甲方再将工程款一次性付至%。整个工程项目全部竣工并办理竣工结算后内支付到全部工程款的%。余下作为保修金(保修金支付按工程保修协议执行)。
本合同自订立之日起生效,甲乙双方在交付竣工工程、结清工程竣工结算尾款、签订工程保修合同后,本合同即告终止。
本合同正本一式二份,具有同等法律效力,甲乙方各执一份;。
总包方:(盖章)分包方:(盖章)。
委托代理人:委托代理人:
签约日期:年月日签约日期:
甲方:
乙方:
根据甲方对乙方班组技能素质考察,甲方将宁德地税办税大楼水电工程分项发包给乙方施工。为实现本安装分项工程的质量、进度目标,经双方协商,特订立以下条款共同遵守。
宁德地税办税大楼工程水卫、电气、弱电分项中所有工序。
1、合同签订后,按月进度以现金形式予以支付,乙方每月28日将当月完成工作量报甲方,甲方按经审核的乙方当月实际完成工作量的80%支付进度款,待本合同内容完成并经验评达到合同约定的质量标准后再付至结算价款的85%,待审计后付清价款的95%,验收第一年后再付2%,剩余3%待工程保修期满后一个月内付清。当出现业主不及时支付工程款原因造成甲方工程款支付乙方及结算延误和纠纷时,乙方不能追究甲方的任何经济和法律责任。
2、现场零星点工工资按40元/天计算,但现场点工工日需经项目施工员签字确认后,由项目经理审核有效。
3、乙方每月计量均建立在项目部、公司项目管理部对乙方施工质量验收符合要求后,甲方项目部才按施工实际完成工作量给予计量,并按本劳务分包合同第七条的付款程序对工程款支付。
1、乙方根据双方签定的《劳务分包合同》将当月完成的工作量计算出承包所得额后,报甲方项目部现场生产负责人、项目合约估算、质量安全员、项目经理审核,项目部将审核确认数告知乙方负责人,乙方负责人根据确认数编制工资支付明细表,并在工资明细表中签字确认。
2、甲方项目部根据经审核的确认数一并填制“项目部计划用款支付审批表”,经项目财务、合约商务、项目经理签字报公司合约估算部、项目管理部、财务部审核,主管副总经理、总经理批准后交公司财务部。
3、公司财务部根据“项目部计划用款支付审批表”批复数中班组工资提取现金,由项目部指定人员统一领取,凭乙方提供的工资支付明细表与花名册核实无误后按实逐月发放工人本人。
4、乙方每月按规定发放班组工人工资后,应将工资支付明细表一式二份分别提交项目部和公司备案。
乙方按施工图内容完成后,工程量按现场实际数量结算,2002年人工费标准按定额内人工费的98%结算。
(1)乙方在施工中保证本合同工程质量目标实现的前提下,应做到厉行节约,杜绝浪费,工完场清,文明施工。如甲方发现乙方在施工中忽视管理,造成材料浪费,乙方除承担其材料浪费的损失外,还要按每次200元给予罚款。
(2)工程质量:乙方在施工中必须按项目质量保证计划组织实施,认真执行“三检”制度,凡经检查达不到合同质量要求部分,乙方应无条件进行返工、返修,其损坏结构装修等损失费用及延误工期后果由乙方负责。工程竣工验收时若达不到合同约定质量要求,扣除乙方人工费的5%作为罚款。
(3)进度要求:乙方必须按甲方进度安排组织施工,不能以任何借口影响土建进度,如无故不能如期完工,甲方有权另行安排班组组织施工,工资由乙方工程款中支付,视情节给予相应处罚。乙方班组长以上管理人员不能擅自离开施工现场,如确需离开,需向项目部有关负责人请假;征得同意后方可离开,并应按时返回,并应安排一各人员负责现场的安全生产工作。
(4)乙方应提前20天提供所需设备、机具、材料计划,施工所需材料、机具进入工地大门后,乙方应予以帮助卸车、搬运。乙方自备的机具亦应按时进场,以配合整个工程的进度。
(5)施工安全:乙方应设置一名安全生产管理人员,负责对施工的作业场所进行安全监督检查;乙方所有参加施工的人员,都必须参加安全“三级”教育,自觉学习安全守则,杜绝重大事故发生,轻伤事故率控制在3‰以内,如未按操作规程操作,导致事故发生,发生事故责任及其产生费用由乙方自负,并承担应有的法律责任。对于进入施工现场不带安全帽或者穿“三鞋”(拖鞋、高跟鞋、硬底带钉易滑鞋)及打赤脚者,每人次罚款50元,施工机械应防护到位做好保养、维护工作,电缆应无破损如发现甲方有权强制更换,费用由乙方负责。
(6)劳务管理:
a)、乙方工人必须按政府部门有关规定持有身份证、就业证、婚育证、暂住证,所需费用由乙方承担,进场时应填制进驻施工现场人员花名册,并附花名册上所有人员身份证复印件报甲方项目经理部备案。
b)、甲方项目经理部根据乙方上报的人员花名册,制作胸卡,发放到每一个现场施工人员,甲方保安人员对出入施工工地的务工人员进行查验,对无胸卡人员一律不允许进入施工现场。
(7)乙方全体劳务人员必须严格遵守政府有关政策法令及公司有关规定,服从管理,听从指挥,文明施工,否则将视情况给予乙方200~400元罚款,并限期改正。
(8)施工中如发现班组人员的素质不能达到工程要求水平,必须无条件更换,由此造成直接损失由乙方负责。
(9)乙方应对劳务人员进行遵纪守法和防火安全教育,杜绝赌博、嫖娼等“六害”行为和违法犯罪现象,严禁打架斗殴,不得使用身份不明人员,动火用电按规定审批,防止火灾事故的发生。
(10)在施工过程中,由乙方造成的建筑垃圾乙方应负责及时清理,做到工完均清,线管孔洞的修补应由乙方负责。
1、甲方有权指定专人负责落实乙方工资发放情况,做好班组工资发放台帐登记,作为甲方项目经理审批支付班组工资的依据。
2、双方约定在履行合同过程中产生争议时,应本着友好协商原则进行协商或调解,协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。
3、甲方可视乙方对其承包范围完成情况对乙方进行奖罚,奖励与处罚遵照《中国建筑工程总公司南方公司工程质量管理实施细则(试行)和《中国建筑工程总公司南方公司施工安全生产监督管理实施细则(试行)的相应条款执行。
4、本合同一式份,甲方两份、乙方壹份,均具有同等法律效力。
5、本合同未尽事宜,双方另行商定。本合同的条款具有法律效力。
6、本合同至工程保修期满后,保修金付清,本合同自动解除。
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方:乙方:住所:
法定代表人:
或委托代理人:
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。
工程范围与内容:工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程,(室外散水1.5米),施工图改变后工程量另行计算。
(1)由于本工程量较大,工期较长,计划采用按月支付劳务费,即每月实际完成工程量的80%支付劳务费,当工程竣工验收合格,付清所有工程款,我方支付总劳务费的5%剩余价款,即为总劳务费的5%,作为施工质量保证金,质保期为半年,质保期满且无质量问题,甲方无息支付乙方质量保证金。)。
本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。
1、甲方职责:
(2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。
(4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。
2、乙方责任:
(1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程,
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买。
(7)清洁卫生由乙方清理。
1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故。
2、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用,一千元以下(含一千元),乙方承担全部费用,一千元以上,甲方承担超出全部费用。
3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。
1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以______元的罚金,并依法追究其法律责任。
十三、如有工程增加量,甲方应按实际工程量收方。
十四、未尽事宜,甲方和乙方共同协商:
1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。
甲方(签字):乙方(签字):
日期:日期:
甲方:
乙方:
根据甲方对乙方班组技能素质考察,甲方将宁德地税办税大楼水电工程分项发包给乙方施工。为实现本安装分项工程的质量、进度目标,经双方协商,特订立以下条款共同遵守。
宁德地税办税大楼工程水卫、电气、弱电分项中所有工序。
1、合同签订后,按月进度以现金形式予以支付,乙方每月28日将当月完成工作量报甲方,甲方按经审核的乙方当月实际完成工作量的80%支付进度款,待本合同内容完成并经验评达到合同约定的质量标准后再付至结算价款的85%,待审计后付清价款的95%,验收第一年后再付2%,剩余3%待工程保修期满后一个月内付清。当出现业主不及时支付工程款原因造成甲方工程款支付乙方及结算延误和纠纷时,乙方不能追究甲方的任何经济和法律责任。
2、现场零星点工工资按40元/天计算,但现场点工工日需经项目施工员签字确认后,由项目经理审核有效。
3、乙方每月计量均建立在项目部、公司项目管理部对乙方施工质量验收符合要求后,甲方项目部才按施工实际完成工作量给予计量,并按本劳务分包合同第七条的付款程序对工程款支付。
1、乙方根据双方签定的《劳务分包合同》将当月完成的工作量计算出承包所得额后,报甲方项目部现场生产负责人、项目合约估算、质量安全员、项目经理审核,项目部将审核确认数告知乙方负责人,乙方负责人根据确认数编制工资支付明细表,并在工资明细表中签字确认。
2、甲方项目部根据经审核的确认数一并填制“项目部计划用款支付审批表”,经项目财务、合约商务、项目经理签字报公司合约估算部、项目管理部、财务部审核,主管副总经理、总经理批准后交公司财务部。
3、公司财务部根据“项目部计划用款支付审批表”批复数中班组工资提取现金,由项目部指定人员统一领取,凭乙方提供的工资支付明细表与花名册核实无误后按实逐月发放工人本人。
4、乙方每月按规定发放班组工人工资后,应将工资支付明细表一式二份分别提交项目部和公司备案。
乙方按施工图内容完成后,工程量按现场实际数量结算,2002年人工费标准按定额内人工费的98%结算。
(1)乙方在施工中保证本合同工程质量目标实现的前提下,应做到厉行节约,杜绝浪费,工完场清,文明施工。如甲方发现乙方在施工中忽视管理,造成材料浪费,乙方除承担其材料浪费的损失外,还要按每次200元给予罚款。
(2)工程质量:乙方在施工中必须按项目质量保证计划组织实施,认真执行“三检”制度,凡经检查达不到合同质量要求部分,乙方应无条件进行返工、返修,其损坏结构装修等损失费用及延误工期后果由乙方负责。工程竣工验收时若达不到合同约定质量要求,扣除乙方人工费的5%作为罚款。
(3)进度要求:乙方必须按甲方进度安排组织施工,不能以任何借口影响土建进度,如无故不能如期完工,甲方有权另行安排班组组织施工,工资由乙方工程款中支付,视情节给予相应处罚。乙方班组长以上管理人员不能擅自离开施工现场,如确需离开,需向项目部有关负责人请假;征得同意后方可离开,并应按时返回,并应安排一各人员负责现场的安全生产工作。
(4)乙方应提前20天提供所需设备、机具、材料计划,施工所需材料、机具进入工地大门后,乙方应予以帮助卸车、搬运。乙方自备的机具亦应按时进场,以配合整个工程的进度。
(5)施工安全:乙方应设置一名安全生产管理人员,负责对施工的作业场所进行安全监督检查;乙方所有参加施工的人员,都必须参加安全“三级”教育,自觉学习安全守则,杜绝重大事故发生,轻伤事故率控制在3‰以内,如未按操作规程操作,导致事故发生,发生事故责任及其产生费用由乙方自负,并承担应有的法律责任。对于进入施工现场不带安全帽或者穿“三鞋”(拖鞋、高跟鞋、硬底带钉易滑鞋)及打赤脚者,每人次罚款50元,施工机械应防护到位做好保养、维护工作,电缆应无破损如发现甲方有权强制更换,费用由乙方负责。
(6)劳务管理:
a)、乙方工人必须按政府部门有关规定持有身份证、就业证、婚育证、暂住证,所需费用由乙方承担,进场时应填制进驻施工现场人员花名册,并附花名册上所有人员身份证复印件报甲方项目经理部备案。
b)、甲方项目经理部根据乙方上报的人员花名册,制作胸卡,发放到每一个现场施工人员,甲方保安人员对出入施工工地的务工人员进行查验,对无胸卡人员一律不允许进入施工现场。
(7)乙方全体劳务人员必须严格遵守政府有关政策法令及公司有关规定,服从管理,听从指挥,文明施工,否则将视情况给予乙方200~400元罚款,并限期改正。
(8)施工中如发现班组人员的素质不能达到工程要求水平,必须无条件更换,由此造成直接损失由乙方负责。
(9)乙方应对劳务人员进行遵纪守法和防火安全教育,杜绝赌博、嫖娼等“六害”行为和违法犯罪现象,严禁打架斗殴,不得使用身份不明人员,动火用电按规定审批,防止火灾事故的发生。
(10)在施工过程中,由乙方造成的建筑垃圾乙方应负责及时清理,做到工完均清,线管孔洞的修补应由乙方负责。
1、甲方有权指定专人负责落实乙方工资发放情况,做好班组工资发放台帐登记,作为甲方项目经理审批支付班组工资的依据。
2、双方约定在履行合同过程中产生争议时,应本着友好协商原则进行协商或调解,协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。
3、甲方可视乙方对其承包范围完成情况对乙方进行奖罚,奖励与处罚遵照《中国建筑工程总公司南方公司工程质量管理实施细则(试行)和《中国建筑工程总公司南方公司施工安全生产监督管理实施细则(试行)的相应条款执行。
4、本合同一式份,甲方两份、乙方壹份,均具有同等法律效力。
5、本合同未尽事宜,双方另行商定。本合同的条款具有法律效力。
6、本合同至工程保修期满后,保修金付清,本合同自动解除。
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方:乙方:住所:
法定代表人:
或委托代理人:
安装钢结构合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例:
钢结构安装,甲方负责提供一切材料、辅材及耗材,乙方负责安装(含工人工资、吊车费)。
经甲乙双方协商,本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,总工期为_____天,如遇不可抗力因素(如战争、地震、雨天等),工期相应顺延。
1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时给予解答,并及时提供变更图纸,甲方提供材料堆放场地,配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会图纸及设计要求,按图施工。如需现场复查,可联系沟通,但费用甲方承担,在施工过程中,乙方要遵守国家的法律法规,工程质量确保合格。
乙方进场施工,甲方预付工程款_______万元整,工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的______%,余款______%作为工程质量保证金,一年后付清。
乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范、统一安排,自备安全用品,高空作业必须系安全带,佩戴安全帽,使用电气设备要规范,必须安全可靠,特别室外用电要防水、接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工,如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。
1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。
2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。
3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。
4、工程保修期为_____年,在质保期内,如有工程质量问题乙方应给予及时维修。
按合同约定的工期完工,每延误工期一天,须向甲方支付本合同总价款_____%的违约金。
1、本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向____________人民法院起诉。
2、本合同一式____份,甲乙双方各执____份,工程结算完毕,付清工程款项后,合同自动失效。
甲方:(签章)
法定代表人:
地址:
联系电话:
______年______月______日
乙方:(签章)
家庭住址:
联系电话:
______年______月______日
钢结构厂房合同
甲方:
乙方:
依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。
1、工程名称:
2、工程地点:
乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。
上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。
一、合同价格
1、 钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、
2、 屋面瓦安装: 20元/m2(不含税)
3、 墙面瓦安装: 10元/m2(不含税)
4、 屋面及墙面收边:10元/m(不含税)
二、计量
1、钢结构按实际制作重量计算吨位;
2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;
3、收边按实际安装米数计量;
4、料损按所有钢结构重量的3%计量;
5、边角余料按钢材重量的6%计量,不计费。
三、其他
1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。
2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价:
(1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;
(2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。
总工期为开工日期为预定截止工期日期 。
1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方 元整)。
2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费元,(大写: 贰拾万元整)。
3、拾万元整)。
4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。
甲方责任
1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。
4、提供符合安全结构要求的图纸。
5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。
6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量,
乙方责任
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责,并做好自检工作。
2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。
4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
6、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。
7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。
本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:____公司 乙方:____公司
年 月 日 年 月 日
年钢结构厂房安装合同
地址:地址:
电话:委托代理人:电话:
施工负责人:电话:
第一条工程概况。
工程地点:___________________。
工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
(1)承包人包工、包料。
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料。
(3)承包人包工、发包人包料。
合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元。
第二条施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
第三条发包人义务。
提供施工期间的水源、电源;。
参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第四条承包人义务。
严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。
保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;。
保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第五条工程变更。
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第六条材料的提供。
由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第七条工期延误。
对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第八条工程款支付方式。
双方约定按以下第____种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
|支付次数|支付时间|支付金额|。
|第一次|开工前三日|支付总工程款的50%:元|。
|第二次|木工收口|支付总工程款的30%:元|。
|第四次|工程完工|支付总工程款的5%:元|。
工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
第九条违约责任。
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
第十条合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的依法向人民法院提起诉讼。
第十一条几项具体规定。
因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十二条其他约定事项:
第十三条附则。
本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式____份,双方各执____份,____部门____份。
发包人(签字):承包人(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日。
主厂房钢结构制做安装工程施工合同
甲方:。
乙方:。
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。
第一条工程概况。
1、工程名称:
工程地点:
工程内容:商用空调设备销售及安装。
2、开工日期:定货__天设备到达施工现场。
安装施工工期:__天。
3、技术指标:建筑面积为___平方米,制冷面积为___平方米。制冷、制热运行室外环境温度范围为:-15℃—+43℃。冬季室内温度达到16℃,夏季室内温度达到26℃-28℃。
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
1、合同语言:中文。
2、适用法律法规:《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国民法典》及有关法规。
3、验收标准、规范:按国标、部标有关标准和审核验收规范。
第三条合同总造价:
第四条付款方式及期限。
1.预付款数额为供货合同签订后7日内付__%;。
2.货到工地现场经验收后付__%;。
4.安装调试验收合格后,经监理方会同甲方签字认可后付__%;。
5.质保金:_%。
第五条甲方工作及责任。
1、确认施工场地具备开工条件;。
2、水、电等施工管线进入施工场地;。
3、授权委托现场监理公司,负责协调现场及乙方工作。
4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。
5、提供施工用电。
第六条乙方工作。
1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。
2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。
3、按格力厂方提供的施工图纸施工。
4、施工防护工作的要求:按__省建筑工程施工防护措施规定执行。
5、成品保护的要求:做好安全防护措施,负责设备、材料及系统的看护管理。
6、施工场地清洁卫生的要求:按工段进行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。
7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。
8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。
9、乙方应加强施工人员的安全教育,在施工中若发生人身伤亡事故,责任由乙方全部承担。
第七条检查和返工:按工段计划要求进行初检试压验收,如不符合安装质量,必须返工达到验收合格,返工责任及经济损失一律由乙方自负。
第八条、隐蔽工程中间验收。
中间验收部位和时间:按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行,验收所有隐蔽系统合格后,再进行明工程施工。
第九条试机:甲、乙双方派员共同参加试机,试机时间甲乙双方共同商定。
第十条验收:工程验收日期双方协商而定。
甲乙双方共同派员参加现场验收,验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。
第十一条设计变更:乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工,如施工中甲方对施工方案进行较大的调整,需根据工程量及材料用量追加增减工程款。
第十二条确定变更:根据变更的具体情况,双方确定后再补充协议。
第十三条保修。
1、保修内容、范围及时间:整个空调系统保修期为__个月。
2、_年内免费上门保养服务。
3、终身维修,并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。
第十四条安全施工:财产安全、施工环境安全保护,施工人员安全等,一切由乙方负责,如发生安全事故,一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。
第十五条不可抗力:不可抗力的自然灾害认定标准:6级以上地震;。
7级以上持续4天以上的大风。
第十六条争议。
1、未尽事宜的解决:本合同未尽事宜和工程量调整,可经双方协商一致后达成补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
2、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议时,由当事人双方协商解决。
如协商不成,可通过仲裁委员会进行仲裁,也可通过法律诉讼解决。
第十七条合同生效与终止。
1、合同生效的日期:本合同自签定之日起生效。
2、合同终止的日期:本合同至本工程无质量问题,双方办理完所有经济手续后,自行终止。
第十八条合同份数。
合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。
第十九条合同签订日期和地点
1、本合同签订的时间:年月日。
2、合同签定的地点:
第二十条双方需要说明的事项。
1、本合同签定的依据为设计图纸,如设计图纸发生变更,合同也将随之发生变更。
2、乙方提供的产品样本做为合同附件,与合同具有同等法律效力。
甲方乙方。
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:。
委托代理人:委托代理人:。
钢结构厂房安装合同
甲方:________(以下简称甲方)乙方:________(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。
一、工程名称:________________。
工程地点:________________。
二、工程内容及主要技术参数。
三、质量、工期。
1、工程质量要求:合格工程。
2、工程工期:甲方具备乙方进场条件时,通知乙方,乙方在3天内进厂后________个自然天生产、安装完毕,乙方在施工期间,如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响,工期相应顺延。
四、工程造价及付款方式。
1、工程造价。
本工程单平米造价为人民币380元/平方米。总造价以验收的.总面积为依据。
2、付款方式。
作为质保金(六个月内结清)。
五、甲乙双方负责事项。
(一)甲方负责事项。
1、负责提供钢构件堆放场地,施工用电电源、电费由甲方承担。2、甲方提供合格的支撑面,并做好预埋的配合工作。
3、负责施工场地质量监督和组织验收,排除一切外来因素干扰,提供良好的安全施工环境。4、按合同约定,按期付款。
(二)乙方负责事项。
1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工,确保工程质量。
2、按合同约定,按期完工。
3、严格执行甲方各项规章制度,安全生产、文明施工,杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故,由乙承担。
六、工程验收。
1、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方应在接到通知后3日内组织验收。
2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用,即示甲方认可此工程为合格工程。
3、工程未经验收,甲方不得使用,由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。
七、违约责任。
1、甲方若不按合同约定支付工程款,按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金,由此造成的工程延误由甲方负责。2、乙方工程逾期交付,按元/天赔偿甲方损失。
八、附则。
1、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。2、本合同自甲方预付款到位后生效,工程款全部结清终止。3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):代表人签字:开户行:帐号:电话:签字地点:____年__月__日。
乙方(盖章):代表人签字:开户行:帐号:电话:签字地点:____年__月__日。
钢结构厂房合同
根据《合同法》及相关法律规定,甲乙双方充分协商钢结构厂房承包达成以下协议:
一、乙方以包工形式承包钢结构厂房组装面积约_____平方米,以每平方米_____元。
二、乙方带焊接,安装工具。进入工地后一切服从甲方统一管理,搞好安全施工,甲方及时提供厂房材料,水电服务到位。
三、工程期限为:_____天,(如天气变化,材料供应不及时除外)。
四:工程款支付方式:
1、厂房立柱时支付总工程款_____%。
2、上梁支付总工程款_____%。
3、上屋面瓦及墙瓦支付_____%。
4、工程完全验收合格后支付总工程款的_____%六个月后支付剩余_____%工程款。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:______乙方:______。
代理人签字:______代理人签字:______。
钢结构厂房合同
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着自愿合作、平等友好、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则,经甲、乙双方协商同意,在乙方(厂房用地的所有权归乙方所有)所在地笔架山乡上新桥村一字墙小组宅基地南边竹村建造编织袋加工厂。为明确双方的责任和义务,共同制定如下协议,以便双方共同遵守执行。
第一条:本协议的履行地点是笔架山乡上新桥村。双方出资总额为人民币叁拾肆万元整。双方协商的出资情况如下:
1、a.甲乙双方共同立据向张正红(身份证号码:)借款人民币贰拾万元整,按肆年分期还清全部借款,即每年底还借款人民币伍万元整。另甲乙双方各出资现金人民币柒万元整。
2、乙方负责提供厂房用地,配套设施的完善,以及周边关系的处理,厂房建设及以后所产生的费用由双方共同平均承担。
3、乙方负责提供工厂用电源生活用水、协商协调当地社会关系,保证工厂能够正常生产经营,不受外界非法干扰。该项所需费用由甲乙双方共同承担。
双方一致同意,甲方本条1a项中的义务于年月月毕。
双方一致同意:各方投入的资产为甲乙双方各50%,各方投入的物权无论协议期间或协议期满,仍然由双方所有,但物权的行使需不违反本协议的约定。
第二条:利益分配及风险承担。
甲乙双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资经营的利润,分担共同投资经营的亏损,投资人的出资形成的权益及其附加值为投资的共同财产,由共同投资人按其出资比例共有。在本编织袋厂偿还完建厂初期所借得的周转资金,预备好所需的生产资金(金额数量甲乙双方另行决定)后,剩余利润一季度分配一次,当产生利润较大时,一月分配一次。
第三条:事务执行。
1、委托乙方执行日常事务,即工厂员工管理、生产、质一检查、收货、发货,乙方负责每日员工生产数量定额的记载,做到帐目清楚明细。
2、委托甲方负责工厂所需生产的定单、资金的管理。所有资金的进项存入编织袋厂专用帐户,支出需甲乙双方共同签字,资金往来在完全透明的操作下运作。
第四条:投资人向投资人以外的人转让其在投资中的全部或部分出资额时,须经另一投资人同意。
第五条:本厂成立后,任一投资人不得擅自抽回出资额,本厂不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各投资人的出资比例分担。
第六条:如遇国家政策调整或重林建设需征用所建厂房用地,土地补偿金归乙方所有,厂房补偿金按投资人出资比例分配。
第七条:违约责任,如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付出资总额百分之百的惩罚性违约金,并赔偿对方出资比例的百分之百经济损失。
第八条:双方协商同意,双方的合作期限为壹拾伍年,合作期内如遇国家政策调整,不能实现合同目的,双方协商解决,合作期满,双方根据实际情况另行协商。
第九条:其它,本协议未尽事宜,另行签订补充协议,本协议经投资人签字盖章后生效,本协议一式两份,投资人各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
钢结构厂房合同
发包方:(全称)(以下简称甲方)。
承包方:(全称)(以下简称乙方)。
甲方因生产需要,拟在厂区(别桥镇绸缪化工园区6幢5号)建造厂房一幢,现将钢结构制作及吊装进行承包,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、承包方向发包方承诺按图纸或口头约定进行施工,发包方要求进行钢结构放样,并负责放置预算埋螺杆。如有错误,损失由承包方承担。
二、工程造价:面积约制作,进场运输吊装费、除锈、油漆,包括油漆材料。其余材料由发包方提供,造价为人民币位+行车吨位)*800吨位计算。
三、质量保证及安全施工:安全规范,施工中一切安全事故与责任由承包方负责。四、发包方要求承包方必须投保,内容包括:危险工种人员必须办理人身保险。
五、工程款支付:工程完成后10天内付清工程全款。六、本合同一式二份,发包方与承包方各执一份。附:合同签定地点溧阳市万达金属冷拔有限公司,变动,双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
钢结构厂房合同
承包方(以下简称乙方):______。
经甲、乙双方现场勘查、协商,在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下,就钢结构拆除工程,双方达成以下协议:
拆除工程位于临朐综合中学建设指挥部办公室。
屋面钢结构支撑、铝门窗。
1、合同工期:
2、开工日期:
3、完工日期:
1、乙方必须按照甲方的要求,将拆除下的钢结构进行拆解、托运。
2、乙方应文明施工,切实做好做好安全防护;
工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死,合同总价约为:______元(价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金。)。
甲方负责拆除钢结构的协调施工监督等工作;
1、乙方进场后,必须听从甲方管理人员的协调指挥;
2、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底;
4、乙方人员应采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措。
施不力造成事故的责任和因此发生的费用;
1、双方如有争议,双方应友好协商解决,协商解决不成时,应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民****起诉。
1、合同自双方签字起生效,合同一式两份,甲乙双方各持一份。
如单方违约,违约方承担一切责任。
甲方:______乙方:______。
代理人签字:______。
有fm保险要求钢结构厂房项目设计方法。
钢结构厂房合同
甲方:
乙方:
因公司发展需要,甲方须在.........园区内改造一栋约500平方米厂房,由乙方承包施工,经双方协商同意签订如下合约。
一、承包方式:
甲方采用包工包料方式承包,乙方提供改造厂房所需材料、劳务、建筑技术及工具等。
二、承建项目:
乙方应严格按照设计图纸施工,不得偷工减料,乙方应按照甲方要求保质保量进行工程施工,总承包价格按每平方米元计算,总面积约平方米,总造价元,此造价包含基础开挖、预埋、回填,另附用材规格明细表。
三、双方责任:
甲方负责水电供应,提供住宿方便,乙方必须选用国标材料且保证工程质量,按设计图纸施工,乙方设备工具及材料自行保管,如有丢失、损坏乙方自行负责。
四、乙方应按钢结构工程建筑质量的相关规定及要求进行合理施工,确保厂房质量,特别注意房屋支柱、垂直度、横梁焊接的安全性、屋架焊点应满焊,房顶施工不能出现漏雨现象,甲方验收不合格,乙方负责返工,返工工资均由乙方承担。
五、责任安全
文明安全施工,如果乙方施工人员出现工伤或施工过程中造成他人损伤,财物损坏等安全事故,一切由乙方负责,甲方不负任何费用。文明施工,讲究职业道德,讲究现场清洁卫生。
六、工期要求:
工期为晴天7天,乙方进场之日起计算,乙方不能因各种原因拖延完工日期,特殊情况除外。
七、付款方式:
合同签订后乙方进场进行改造工作,改造部分彩钢瓦拆除完毕后甲方应付乙方总造价10%,钢材及物料进场后甲方应付乙方总造价40%,待工程完工由甲方验收合格付足总造价的95%,余款5%作保质金半年后付清(不得超过7个月)。
本合同一式两份,双方各执一份,签字之日起生效。
甲方签字:乙方签字:
身份证号:身份证号:
年月日
有fm保险要求钢结构厂房项目设计方法
厂房购买合同
钢结构厂房合同
双方经友好协商,根据《合同法》及国家、当地政府对厂房租赁的有关规定,就租赁厂房一事达成以下协议。
1、甲方保证向乙方出租厂房系本人所有,拥有完全所有权和使用权。
2、出租厂房概况:
出租厂房用途:合法合规的生产、加工、库房、办公等。
出租厂房面积:房屋一楼一底280平方米,厂房1030平方米,共计1310平方米。
出租厂房质量:钢结构与砖混结构。
厂房租赁期限:____年___月___日至____年___月___日止,共计伍年。
1、租金单价______元/平方米/月,每月合计人民币_____元(大写:_____)。
2、租金支付方式:租金按每半年支付一次,首次支付租金时乙方支付保证金_____元,合计人民币_____元(大写:_____)乙方以后应提前一个月支付下个半年租金给甲方。第二年起每年租金递增0.5元/平方米/月。
3、甲方和乙方双方在签定本合同书时,甲方收取乙方合同订金人民币_____元整(大写:_____),乙方并在____年___月___日前支付甲方半年租金和保证金,甲方在收到乙方首次半年租金和保证金的同时退还乙方人民币_____元合同订金。
1、厂房在租赁期间产生的税收由乙方承担。
2、租赁期间,乙方因正常生活之需要煤气费、水电费、电话费、有线电视费、网络使用费、装修费用等由乙方自行承担。
3、租赁期间,厂房的使用权归乙方,包括甲方有所有权或独立使用权的厂房外墙、屋顶、及厂房的附属配套设施等。
1、租赁期间,乙方如欲将厂房转租给第三方使用,须征得甲方书面同意,并与甲方重新签定新的合同书。
1、租赁期间,甲方应负责厂房的正常维修,或委托乙方代行维修,维修费用由甲方承担。甲方只保证厂房能满足乙方正常使用和居住之需要。
2、租赁期间,如厂房发生非因乙方原因造成的自然损坏,或屋面漏水等,影响乙方正常居住生活事由的,甲方应在接到乙方书面通知之日起一星期内予以修缮,超过7天的,乙方有权自行修缮,费用由甲方承担。
1、甲方保证如实向乙方解释和说明厂房情况和周边概况,应包括厂房权属、厂房维修次数、物业管理、治安、环境等,及如实回答乙方的相关咨询。
2、甲方要按本合同规定时间向乙方提供租赁厂房。
3、租赁期间,如甲方确需收回厂房自用,必须提前2个月通知乙方。解除合同后,甲方应支付违约金为收取总租金总天数的千分之三计算,并如数退还保证金。
4、若遇国家或集体租用或征用,房屋补偿归甲方所有,生产补偿归乙方所有,合同终止。
1、租赁期间,乙方未经同意改变厂房的结构及用途,故意或过失造成租用厂房和设备的毁损、倒塌,应负责恢复原状或赔偿厂房当年市场价值的经济损失。乙方如需装修墙、安装窗和防盗门等,须事先征得甲方同意,如需要经政府审批的.,则应经有关部门批准方能施工。
2、乙方在厂房内的装修,在合同期满搬出时全部均属甲方,但安装的设备、物品除外。双方如无法达成协议,则乙方应自合同期满之日起7天内自行拆除,恢复至厂房原状。超过7天,甲方有权无偿保留或自行拆除,拆除费用由乙方在合理数额内承担。
3、根据本合同约定提前终止合同或合同期满,乙方应在收到甲方正式通知之日起l5天内搬出全部设备、物件,但双方另有协商除外。如乙方短期内另找厂房确实有困难或另有其它特殊情况,则甲方应允许乙方延期20天,但乙方应按本合同约定的租金一次性交清租金。
4、乙方需续租,应在租期到期前一个月通知甲方,甲方自收到通知之日起10天内应提出异议或与乙方协商续约;如在接到乙方通知之日起10天内甲方不答复,则视为默认同意乙方续租,本合同自动延长。
5、租赁期满,乙方在同等租金下有优先承租权。
6、乙方渝期10天不激租金,甲方有权收回房屋,并不作任何补偿。
7、乙方违反租用期内任何约定,无条件终止合同,并不退剩余时间的租金。
对于本协议履行而发生的争议,双方应协商解决,协商不成,应向厂房所在地法院诉讼。
本协议白双方签字盖章之日起生效。
1、房租赁期间,若有工伤意外等,由乙方自行负责,与甲方无关。
2、乙方在租赁期间只能将房屋作合法的生产、加工、库房、办公等,不能作违法违规的生产、加工等,若甲方发现乙方有违规违法行为,甲方有权向当地公安部门及相关部门报案或反映,并视乙方违约。
1、本协议一式两份盖章、签字有效(复印件无效),甲方、乙方双方各存一份,均具有同等法律效力。
2、本协议如有未尽事宜,可经双方协商作出补充规定,补充规定与协议具有同等效力。如补充规定与本合同有条款不一致,则补充规定为准。
甲方:______乙方:______。
代理人签字:______代理人签字:______。
钢结构厂房合同
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上,就乙方承包甲方活动板房的搭建,为明确双方的`权利和义务,经协商一致订立本合同。
二、,甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。
三、工程数量:
四、工程规格:
1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。
2、地基上110钢管立柱,48管龙骨架,c型钢领条网架。屋面彩钢瓦。
五、工程单价:
六、乙方包工包料,包含基础下脚材料,单价为_____元。
六、工期:从合同之日起,乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后/m2_____个工作日内进场,否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书。
七、工程质量:
1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求,精心施工,保证工程质量。
2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题,乙方不承担责任。
3、房屋在一年内出现质量问题,乙方应无条件的免费维修。
八、安全生产:
乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。
九、结算方式:
乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款,全部完成并经甲方验收合格后,一次性付清工程款。
十、违约责任:
1、乙方承包的工程项目,不得再转包。在施工过程中听从甲方安排,如出现质量问题甲方有权要求乙方返工,因此造成损失的由乙方负责承担。
2、合同签订后,乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。
十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时,双方协商解决,如解决不了的,由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式四份,双方各持两份,甲乙双方签字(盖章)生效。
甲方:______乙方:______。
代理人签字:______代理人签字:______。
钢结构厂房合同
甲方:
乙方:
因公司发展需要,甲方须在三荷卫生院后约壹公里处修一栋约847平方米厂房,由乙方承包施工,经双方协商同意签订如下合约。
一、承包方式:
甲方采用包工包料方式承包,乙方提供建房所需材料、劳务、建筑技术及工具等。
二、承建项目:
乙方应严格按照设计图纸施工,不得偷工减料,乙方应按照甲方要求保质保量进行工程施工,总承包价格按每平方米元计算,总面积约平方米,总造价元,此造价包含基础开挖、预埋、回填,另附用材规格明细表。
三、双方责任:
甲方负责水电供应,提供住宿方便,乙方必须选用国标材料且保证工程质量,按设计图纸施工,乙方设备工具及材料自行保管,如有丢失、损坏乙方自行负责。
四、乙方应按钢结构工程建筑质量的相关规定及要求进行合理施工,确保厂房质量,特别注意房屋支柱、垂直度、横梁焊接的安全性、屋架焊点应满焊,房顶施工不能出现漏雨现象,甲方验收不合格,乙方负责返工,返工工资均由乙方承担。
五、责任安全。
文明安全施工,如果乙方施工人员出现工伤或施工过程中造成他人损伤,财物损坏等安全事故,一切由乙方负责,甲方不负任何行和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究现场清洁卫生。
六、工期要求:
工期为晴天35天,乙方进场之日起计算,乙方不能因各种原因拖延完工日期,拖延按500元/天处罚,特殊情况除外。
七、付款方式:
合同签订后2天,乙方需进场进行基础开挖制作,基础开挖制作完工,甲方应付乙方贰万元,一次主钢进场甲方应付乙方总造价40%,檩条瓦板进场甲方应付乙方总造价7%,待工程完工由甲方验收合格付足总造价的95%,余款5%作保质金半年后付清(不得超过7个月)。
本合同一式两份,双方各执一份,签字之日起生效。
钢结构厂房合同
______身份证号码:______。
承包人:______身份证号码:_________。
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
现甲方预算钢结构厂房约m2承包给乙方,包工包料,按竣工后厂房内实际面积每平方米人民币叁佰捌拾元承包给乙方。大体结构材料标准要求如下:
1、h型钢立柱:251mm,厚度5mm。
2、大梁:251mm,厚度5mm。
3、檩子:c型钢镀锌140mm,厚度1.8mm。
4、屋面钢瓦:产地宝钢,厚度0.429mm。
5、墙瓦:产地宝钢,厚度0.2mm。
以上准以实际尺寸、隔热层、风轮、铝合金窗标准承包单价以内。
1、经双方协商确定,工程期为30天,暂订于自年开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用电、用水、场地。
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监度检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工后安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
工程竣工验收以双方约定的材料标准,做工精致,如验收不合格依照《质量验收标准》为依据,乙方应负责无偿返工。
本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字后生效。
甲方:______。
乙方:______。
______年______月______日。
有fm保险要求钢结构厂房项目设计方法。
钢结构厂房合同
工程名称:______。
工程地点:______。
承包范围和内容:(详见工程附件图);工程建筑面积_____(平方米);其它:______工程造价:_____(万元),其中土建_____:______(万元),安装:_____(万元)。
负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,障碍物的资料。
本合同签订后______天内提交建筑许可证。
负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的`铺设、管理、使用和维修工作;。
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为_____天(日历天),自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日竣工验收。
二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
5、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。
7、人力不可抗拒的因素而延误工期。
承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
钢结构厂房合同
甲方:
乙方:
依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。
1、工程名称:
2、工程地点:
乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。
上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。
一、合同价格。
1、钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、
2、屋面瓦安装:20元/m2(不含税)。
3、墙面瓦安装:10元/m2(不含税)。
4、屋面及墙面收边:10元/m(不含税)。
二、计量。
1、钢结构按实际制作重量计算吨位;。
2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;。
3、收边按实际安装米数计量;。
4、料损按所有钢结构重量的3%计量;。
5、边角余料按钢材重量的6%计量,不计费。
三、其他。
1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。
2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价:
(1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;。
(2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。
总工期为开工日期为预定截止工期日期。
1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方元整)。
2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费元,(大写:贰拾万元整)。
3、拾万元整)。
4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。
甲方责任。
1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。
4、提供符合安全结构要求的图纸。
5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。
6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量,
乙方责任。
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责,并做好自检工作。
2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。
4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
6、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。
7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。
本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:____公司乙方:____公司。
年月日年月日。